首页 > 建筑工程考试试题库

2022年福建省福州一级建造师法律法规在线考核模拟题

练题猫-免费考试题库官网 建筑工程考试试题库 2022-1-6 12:01:33

节选部分<<2022年福建省福州一级建造师法律法规在线考核模拟题>>题型


一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:关于评标规则的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的,评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序

正确答案:查看最佳答案


第1题:施工单位在公共场所施工没有设置明显标志造成一名行人重伤,主管部门责令施工单位停工整顿,由此造成工期延误。施工单位承担的责任中不包括()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政处罚

D.刑事责任

正确答案:查看最佳答案


第2题:实行开工报告制度的建设工程,其开工报告是指()。

A.施工单位向监理工程师提交的开工报告

B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告

C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告

D.施工单位项目部向公司总部提交的报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度,性质上与施工许可证审批制度相同,主要是审查建设单位应具备的开工条件,由建设单位向政府主管部门申报,选项B是正确的。


第3题:在施工过程中,某施工企业的安全生产条件不符合国家规定,致使多人重伤,死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程常见犯罪的概念。重大劳动安全事故罪是安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果。


第4题:关于代理的说法,正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的,委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案


第5题:下列情形中,工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是()。

A.认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准,但未要求建筑施工企业改正的

B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,未及时报告的

C.将不合格的建设工程以及建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字的

D.工程施工过程中,未及时组织工程质量验收的

正确答案:查看最佳答案


第6题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()

A.工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

正确答案:查看最佳答案


第7题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议,由乙向甲派追员工丁某,,关于该用工关系的说法,正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案


第8题:关于民事诉讼中简易程序的说法,正确的是()。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件,当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

正确答案:查看最佳答案


第9题:建筑施工企业变更法定代表人的,应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间,变更后()内。

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证在变更后10日内到原发证机关办理变更(企业名称.法定代表人.企业注册地址变更)


第10题:关于竣工工程质量问题处理的方法,正确的是()

A.因发包人提供的设计有缺陷,造成建设工程质量缺陷的,发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理.返工,但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题,无论是建设单位还是施工单位责任,施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,工程质量责任全部由发包人承担

正确答案:查看最佳答案


第11题:关于分包工程的项目管理机构,下列说法正确的是()。

A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构

B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模.技术复杂程度的技术.经济管理人员

C.项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员必须是本单位的人员

D.分包工程发包人将工程分包后,可以不在施工现场设立项目管理机构,但必须派驻相应人员

正确答案:查看最佳答案


第12题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡,由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定,本次事故应当由()负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府

正确答案:查看最佳答案


第13题:报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。

A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的

D.认为行政机关滥用行政权力,排除或者限制竞争的

正确答案:查看最佳答案


第14题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()

A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的

B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限

C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水

D.施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证

正确答案:查看最佳答案


第15题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案


第16题:施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同,数量10万块,总价款5万元。后来,砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙,并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定,施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。

A.乙

B.丙

C.乙或丙均可

D.乙或丙均不可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:据《合同法》中关于债权转让效力的规定,由于债权已经转让,3万元的债权已经由丙代替,所以,甲的抗辩权就不能再向乙行使了,而要向丙行使。正确答案为B。


第17题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案


第18题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

正确答案:查看最佳答案


第19题:物权中最重要.最完全的一种权利是()。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.从物权

正确答案:查看最佳答案


第20题:关于民事诉讼审判程序的说法,正确的是()。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起6个月内审结

D.提交起诉状的同时提交全部证据

正确答案:查看最佳答案


第21题:关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法,正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人负责维修并承担相应费用后,可免除对工程的一般损失略偿责任

C.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级.资质增项,在申请之日起半年内,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请

正确答案:查看最佳答案


第22题:甲与乙签订了仓储合同,约定合同签订后1周内甲将物品交乙保管,并向乙支付仓储费。第二天,丙找到乙,双方签订了仓储合同并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限,乙便通知甲取消为其保管物品的约定。对此,下列说法中正确的是()。

A.甲向乙交付物品时仓储合同才生效

B.仓储合同不以仓储物交付为要件

C.甲未交付物品,乙不承担违约责任

D.甲无权要求乙承担违约责任

正确答案:查看最佳答案


第23题:关于民事诉讼举证期限的说法,正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限,第一审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据,人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案


第24题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

正确答案:查看最佳答案


第25题:按照《建筑业企业资质管理规定》,企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可以()

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.处以相应罚款

D.吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的奖励机制。企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府城乡建设主管部门或者替她有关部门归于警告,责令限期改正;逾期未改正的,可以处1000元以上1万元以下的罚款。


第26题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是()。

A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年

B.对整改确有实效的,经企业申请.审批,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于6个月

C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的,公告期限从其决定

正确答案:查看最佳答案


第27题:甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时,项目部工作人员验收发现,除了订购合同约定的材料外,还多出了一部分材料,经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定,暂时由甲方代为保管这部分多出的材料,并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常,尽管甲方采取了正确的保护措施,但仍有部分材料发生变形,由此给乙方造成了损失。对此,下列选项中正确的是()

A.该损失应由甲公司承担

B.该损失应由甲乙双方共同承担

C.乙公司可以不支付代管费用

D.乙公司应负担代管费并承担其损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》第162条规定,买受人拒绝接收多交部分标的物的,可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。本题中代管材料发生变形并非甲方故意或严重过失所致,因而乙方应按约定向甲方支付合理的代管费用,并承担其损失。


第28题:关于定金的表述,不正确的是()。

A.债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%

正确答案:查看最佳答案


第29题:发明专利权的期限为()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案


第30题:根据《担保法》,下列财产不能作为担保物的是()。

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。


第31题:甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是()。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满,乙取得该设备的所有权

正确答案:查看最佳答案


第32题:王某应聘到某施工单位,双方于4月15日签订为期三年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行。7月25日,王某拟解除劳动合同,则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案


第33题:根据《建没工程安全生产管理条例》,施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故,负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

正确答案:查看最佳答案


第34题:用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付()倍的工资。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案


第35题:下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。

A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

正确答案:查看最佳答案


第36题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法,正确的是()

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案


第37题:具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。

A.2017年7月6曰

B.2017年7月8曰

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

正确答案:查看最佳答案


第38题:根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是()。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

正确答案:查看最佳答案


第39题:某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中,严重违反民用建筑节能强制性标准的规定,造成严重后果,按照《民用建筑节能条例》的规定,可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,()内不予注册。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

正确答案:查看最佳答案


第40题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。

A.安全生产法

B.宪法

C.建筑法

D.建设工程安全生产管理条例

正确答案:查看最佳答案


第41题:在施工合同中,就施工行为而言,债权人是()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工企业

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案


第42题:某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定.加固等而违法继续使用的,使用中所产生的后果应由()负责。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量鉴定单位

D.产权所有单位

正确答案:查看最佳答案


第43题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**

C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续

正确答案:查看最佳答案


第44题:某工程符合法定开丁条件,但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工,对此,主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案


第45题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。

A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求

正确答案:查看最佳答案


第46题:关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法,正确的是()

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中,可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

正确答案:查看最佳答案


第47题:某开发商开发的住宅价值7000万元,其中已售出价值5000万元的住宅,开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付,另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元,欠材料供应商500万元,现承包人申请人民法院拍卖该工程,下列说法正确的是()。

A.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后分别偿还开发商各方欠款

B.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后先还施工单位,再还银行和材料供应商

C.人民法院可将2000万元的房产拍卖,然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

D.人民法院可将2000万元的房产拍卖,首先偿还施工单位欠款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人,因此A.B选项错误,另外按照合同法规定,建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权,因此只有D是最符合题意的。


第48题:施工合同履行中,总包单位将土方开挖分包给了甲分包商,将基础部分分包了乙分包商,但是甲分包商工期延误,乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方

B.总包方

C.甲分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同,和乙分包商有合同关系的只有总包单位,其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的,应当向对方承担违约责任”,本题的第三人是甲分包商,当事人一方是总包单位,现由于甲分包商违约,承担违约责任的自然就应该是总包单位,选B。


第49题:某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间,建设单位要求施工企业购买某品牌设备,理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系,关于本案中施工企业的行为,正确的是()。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求,施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求,施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

正确答案:查看最佳答案


第50题:建设工程合同可分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同和建设工程施工合同,其法定的形式是()。

A.口头形式

B.书面形式

C.口头或书面都可以

D.其他形式

正确答案:查看最佳答案


第51题:关于代理的说法,正确的是()

A.作为被代理人的法人终止,委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

正确答案:查看最佳答案


第52题:某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约,玻璃厂对要约的内容做了以下变更,其中属于要约非实质性变更的是()。

A.每块玻璃的尺寸

B.玻璃的透光标准

C.运输时为减少破碎,包装由木板变为铝合金,价格不变

D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车

正确答案:查看最佳答案


第53题:下列不良行为中,属于施工企业资质不良行为的是()。

A.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的

B.将承包的工程转包或违法分包的

C.未按照节能设计进行施工的

D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案


第54题:关于民事诉讼举证期限的说法,正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限,第审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据,人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是证据的应用。选项A,人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限,选项B,第一普通程序案件不得少于15日,选项D,当事人逾期提供证据的,人民法院应当责令其说明理由,必要时可以要求其提供相应的证据。


第55题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同,经甲同意,乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法,正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案


第56题:关于建造师受聘和执业,说法正确的是()。

A.王某是甲高校的在职教师,考取建造师执业资格后申请在其担任顾问的乙施工企业注册

B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理,拟同时担任该项目第四标段项目经理

C.某施工项目发生不可抗力暂停施工,施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某

D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某,在分包工程验收合格后,同时担任另一工程项目经理

正确答案:查看最佳答案


第57题:某建设工程施工合同约定,合同工期为9个月,合同价款为2000万元。根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少应到位资金为()万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

正确答案:查看最佳答案


第58题:对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应由()组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案


第59题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中,错误的是()。

A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算

B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制,发包人可直接进行审查,也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

C.单位工程竣工结算由承包人编制,发包人审查

D.政府投资项目,单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查

正确答案:查看最佳答案


第60题:在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商,关于该货款处理的说法,正确的是()

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是债的发生依据。施工企业于甲材料供应商发生了合同之债,乙材料供应商收到的货款属于不当得利,应当返还施工企业。甲乙供应商没有债的关系。


第61题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案


第62题:甲乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案


第63题:下列安全生产条件中,属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程

B.配备兼职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

正确答案:查看最佳答案


第64题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案


第65题:某施工单位在土方挖掘施工作业过程中,发现了近代古墓葬,但考虑到发掘会影响工程正常工期,因此没有向文物主管部门报告,造成部分文物损害,则应对施工单位采取的处罚措施是()。

A.处以罚款

B.吊销资质证书

C.追究项目经理刑事责任

D.要求恢复文物原状

正确答案:查看最佳答案


第66题:专利权保护的最主要对象是()。

A.发明

B.实用新型

C.外观设计

D.著作权作品

正确答案:查看最佳答案


第67题:建设工程因故中止施工一年者,恢复施工时,该建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》第10条规定:建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。


第68题:以守法为基础,根据违法违规行为的行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价的是()。

A.行政协会协助政府部门的综合信用评价

B.社会中介信用机构的综合信用评价

C.市场主体的自我综合信用评价

D.政府对市场主体的守法诚信评价

正确答案:查看最佳答案


第69题:甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险,保险金额为800万元人民币,不久建筑公司发生火灾,被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估,这些挖掘机总价值为700万元人民币,于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元人民币。

A.800

B.400

C.700

D.750

正确答案:查看最佳答案


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第70题:用人单位可以解除劳动合同的情形包括()。

A.严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

C.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的

D.劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

E.在试用期间被证明不符合录用条件的

正确答案:查看最佳答案


第71题:关于增值税纳税人的说法,正确的有()。

A.在中华人民共和国境内销售无形资产的单位为增值税的纳税人

B.纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人

C.小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记

D.小规模纳税人会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理登记,不作为小规模纳税人计算应纳税额

E.在中华人民共和国境内销售不动产的个人,无需缴纳增值税

正确答案:查看最佳答案


第72题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。

A.资格审查分为资格预审.资格中审和资格后审

B.资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.招标人采用资格预审的应当发布资格预宙公告

D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会

E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查

正确答案:查看最佳答案


第73题:关于仲裁协议效力的说法,正确的有()

A.合同无效,仲裁协议亦无效2016年一级建造师《工程法规》真题答案

B.仲裁协议有效,当事人也可以向法院提出诉讼

C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议

D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权

E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。A选项,合同无效不影响解决争议的条款,B选项,有效的仲裁协议就应该纠纷排除法院的管辖,C选项,仲裁的事项应在协议中明确,不得超出约定范围裁决。


第74题:建设工程债的产生根据有()。

A.合同

B.公证

C.侵权

D.无因管理

E.不当得利

正确答案:查看最佳答案


第75题:按照《招标投标法实施条例》的规定,下列投标应该被否决的有()。

A.投标文件未经投标单位负责人签字

B.投标人提交投标文件后,又在投标截止日期前一天,书面提出报价降低2%

C.投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价

D.投标文件中明显报价计算错误,评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清,并未超出投标文件的范围,也未改变投标文件的实质性内容

E.投标联合体没有提交共同投标协议

正确答案:查看最佳答案


第76题:下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()

A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意

B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的

C.施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

D..施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的

E.工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的

正确答案:查看最佳答案


第77题:甲建设单位发包某大型工程项目,乙是总承包单位,丙是具有相应专业承包资质的施工单位,丁是具有劳务分包资质的施工单位,下列关于该项目发包分包的说法中,正确的有()。

A.乙可以将专业工程分包给丙

B.丙可以将劳务作业分包给丁

C.乙可以将劳务作业分包给丁

D.甲可以将专业工程发包给丙

E.甲可以将劳务作业分包给丁

正确答案:查看最佳答案


第78题:关于劳动者延长工作时间的说法,正确的有()。

A.延长工作时间一般每日不得超过1小时

B.用人单位由于生产经营需要,经工会同意即可延长工作时间

C.发生自然灾害需要紧急处理的,延长工作时间每月不得超过36小时

D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位,支付不低于工资200%的工资报酬

E.安排延长工作时间的,用人单位支付不低于工资150%的工资报酬

正确答案:查看最佳答案


第79题:建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中,建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法,正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用,施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任,取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年,施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限,施工单位应当承担保修责任

正确答案:查看最佳答案


第80题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案


第81题:关于地役权的说法,正确的有()。

A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权

B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率

C.地役权未经登记不得对抗需役地人

D.地役权由需役地人单方设立

E.地役权属于用益物权

正确答案:查看最佳答案


第82题:表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括()。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人丧失民事行为能力

D.须相对人主观故意

E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

正确答案:查看最佳答案


第83题:下列关于施工单位安全生产费用的提取和使用管理说法正确的是()。

A.费用内容包括二次搬运费.环境保护费.临时设施费.安全施工费

B.施工单位投标时不得低于工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%

C.合同工期在一年以内的工程建设单位预付的安全施工措施费不得低于该费用总额的50%

D.合同工期在一年以上的工程建设单位预付的安全施工措施费不得低于该费用总额的30%,其余费用按照施工进度来支付

E.安全施工措施费不纳入建设单位的概算中

正确答案:查看最佳答案


第84题:下列选项中,符合颁发施工许可证法定条件的有()。

A.已经办理了建设工程用地批准手续

B.建设工期不足一年的,银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%

C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格

D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量.安全的措施

E.需要拆迁的,其拆迁进度符合建设工程开工的要求

正确答案:查看最佳答案


第85题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法,不正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的,由最先收到起诉材料的法院管辖

B.行政诉讼期间,被诉行政行为停止执行

C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年

正确答案:查看最佳答案


第86题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。

A.h市环保局

B.h市人民政府

C.甲县环保局

D.甲县人大常委会

E.甲县人民政府

正确答案:查看最佳答案


第87题:以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。

A.分包商工期拖延

B.设计变更和工程量增加

C.发包方未按合同约定提供图纸

D.不可抗力

E.承包方因质量不合格返工

正确答案:查看最佳答案


第88题:关于联合体投标的说法,正确的有()。

A.多个施工单位可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.联合体中标的,应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E.由不同专业的单位组成的联合体,按资质低的一方确定业务许可范围

正确答案:查看最佳答案


第89题:关于履约保证金的说法,正确的是()。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表述

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的,视为放弃中标项目

E.招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交

正确答案:查看最佳答案


第90题:甲公司为扩大生产规模与乙银行签订了200万元的借款合同。为此,甲公司应履行的主要义务有()。

A.提供真实情况

B.提供担保人为公司担保

C.按期归还本金和利息

D.按照需要使用借款

E.按约定收取借款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》规定,借款人的主要义务是提供真实情况.提供担保人担保.按照约定收取借款.按照约定用途使用借款.按期归还本金和利息。因此,甲公司只能按照借款合同约定的用途使用借款,而不能随意根据自己的需要使用借款。


第91题:下列关于著作权说法正确的是()。

A.著作权是随作品的创作完成而自动产生

B.著作权的客体是作品,在工程建设领域主要包括文字作品.建筑作品.图形作品

C.单位作品的著作权完全归单位所有

D.一般情况下,职务作品的著作权由作者享有

E.受委托创作的作品,著作权归委托人所有

正确答案:查看最佳答案


第92题:甲.乙两个施工单位组成联合体投标,双方约定,如因施工质量问题导致建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因向施工单位索赔12万元,则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中,正确的有()。

A.如甲无过错,则其有权拒绝先行赔付

B.建设单位可直接要求甲承担12万元

C.建设单位可直接要求乙承担12万元

D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

E.先行赔付的一方,有权就超出50%的部分向另一方追偿

正确答案:查看最佳答案


第93题:下列建设工程保险中,属于自愿投保的险种有()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

E.勘察设计责任险

正确答案:查看最佳答案


第94题:《安全生产法》规定,施工从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素的,应当立即向()报告。

A.特种设备安全监督管理部门

B.安全生产许可证颁发管理机关

C.现场安全生产管理人员

D.本单位负责人

E.公安消防机构

正确答案:查看最佳答案


第95题:下列人员中,属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。

A.架子工

B.大模板安装工

C.高处作业吊篮安装拆卸工

D.起重机械拆卸工

E.起重机械司机

正确答案:查看最佳答案


第96题:某单位如下工作安排中,符合《劳动法》劳动保护规定的有()。

A.安排女工赵某在经期从事冷水作业

B.批准女工孙某休产假80天

C.安排15岁的周某担任仓库管理员

D.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

E.安排17岁的李某担任矿井安检员

正确答案:查看最佳答案


第97题:某建设项目招标,评标委员会由两位招标人代表和三名技术.经济等方面的专家组成,这一组成不符合相关的法律及法规,则下列关于评标委员会重新组成的做法中,正确的有()。

A.减少一名招标人代表,专家不在增加

B.减少一名招标人代表,再从专家库中抽取一名专家

C.不减少招标人代表,再从专家库中抽取一名专家

D.不减少招标人代表,再从专家库中抽取两名专家

E.不减少招标人代表,再从专家库中抽取三名专家

正确答案:查看最佳答案


第98题:关于建设工程领域的代理说法,正确的有()。

A.项目经理是施工企业法人的代理人

B.项目总监理工程师是监理单位的代理人

C.招标代理机构是建设单位在投标时的代理人

D.某些建设工程代理行为必须由具有法定资格的组织方可实施

E.一般代理行为无法定的资格要求

正确答案:查看最佳答案


第99题:关于调解文书法律效力的说法,正确的有()

A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力

正确答案:查看最佳答案


版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://wap.ock123.com/news.jsp?ID=10548

练题猫-免费考试题库官网

wap.ock123.com

蜀ICP备18034711号

Powered By 练题猫-免费考试题库官网 | 隐私政策

感谢练题猫-免费考试题库官网技术支持