首页 > 建设工程目标控制

黑龙江省哈尔滨监理工程师模拟练习题刷题app

练题猫-免费考试题库官网 建设工程目标控制 2021-7-2 19:17:24

节选部分<<黑龙江省哈尔滨监理工程师模拟练习题刷题app>>题型


努力的苦读,就为这一刻?!把你的实力全部发挥,所有关爱着你的人,都会为你祝福、祈祷,相信你会考出满意的成绩,榜上有名喔!那么,就个人来说,"黑龙江省哈尔滨监理工程师模拟练习题刷题app"对每个人的意义,不能不说非常重大。 歌德曾经说过,没有人事先了解自己到底有多大的力量,直到他试过以后才知道。这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 那么,学习是学习者态度的函数,而不是复习遍数的函数。既然如此,我们就废话少说,那开始我们就来好好看题吧!


    一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:关于合同价款期中支付的说法中,错误的有()。

    A.对于包工包料的工程,预付款的支付比例为10%~30%。

    B.工程预付款可以按年进行预付

    C.安全文明施工费的支付比例为全部安全文明施工费的60%

    D.进度款的支付按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%

    正确答案:查看最佳答案


    第1题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。

    A.可以一次移交完成,也可以分次移交

    B.只能一次移交完成,不可以分次移交

    C.只能分次移交完成,不可以一次移交

    D.以不影响单位工程的竣工为原则

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。


    第2题:下列关于措施项目的说法中,符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定的是()。

    A.招标控制价应包括项目的全部风险费用

    B.措施项目费以项为单位计价的,价格包括除利润.税金以外的全部费用

    C.总承包服务费由发承包双方协商确定

    D.税金应按国家或者省级.行业建设主管部门规定的标准计算

    正确答案:查看最佳答案


    第3题:某施工现场有塔式起重机1台,由施工企业租得,台班单价5000元/台班,租赁费为2000元/台班,人工工资为80元/工日,窝工补贴25元/工日,在施工过程中发生了如下事件:监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格,配合用工10工日,塔式起重机1台班。为此,施工企业可向业主索赔的费用为()元。

    A.2250

    B.z925

    C.5800

    D.7540

    正确答案:查看最佳答案


    第4题:有3个施工过程A,B,C,在平面上划分为3个施工段,其流水节拍,则流水的组织方式应为()。

    A.无节奏流水

    B.异节奏流水

    C.等节奏流水

    D.难以确定

    正确答案:查看最佳答案


    第5题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。

    A.偶然性因素

    B.不利因素

    C.系统性因素

    D.控制性不利参数

    正确答案:查看最佳答案


    第6题:固定节拍流水施工的特点是()。

    A.所有专业队只在第一段采用固定节拍

    B.所有施工过程在各个施工段的流水节拍均相等

    C.专业队数等于施工段数

    D.各个专业队在各施工段可间歇作业

    正确答案:查看最佳答案


    第7题:已知某网络计划中工作M的自由时差为1天,总时差为4天。通过检查分析,发现该工作的实际进度拖后,且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下,工作M的实际进度拖后()天。

    A.1

    B.4

    C.5

    D.6

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:根据ISO质量管理体系标准,将互相关联的过程作为系统加以识别.理解和管理的质量管理原则是()。

    A.过程方法

    B.持续改进

    C.过程评价

    D.管理的系统方法

    正确答案:查看最佳答案


    第9题:由总承包单位或安装单位负责采购的设备,采购前应向()提交设备采购方案,并按相关程序审查批准后方可实施。

    A.建设单位

    B.设计单位

    C.总承包单位或安装单位技术负责人

    D.设计文件要求

    正确答案:查看最佳答案


    第10题:下列投标控制工作中,属于监理工程师的工作是()。

    A.确定投资目标

    B.确定资金使用计划

    C.结算已完工程费用

    D.提出投资目标调整建议

    正确答案:查看最佳答案


    第11题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。

    A.工程管理费最低时的工期安排

    B.资源合理使用时的计划安排

    C.工程直接费最低时的工期安排

    D.工程总费用最低时的工期安排

    正确答案:查看最佳答案


    第12题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。

    A.工程量清单

    B.工程难易程度

    C.已完工程实际进度

    D.单位工程施工组织设计

    正确答案:查看最佳答案


    第13题:在工程网络计划执行的过程中,如果某项工作拖延的时间未超过总时差,但已超过自由时差,在确定进度计划的调整方法时,应考虑()。

    A.工程总工期允许拖延的时间

    B.关键节点允许推迟的时间

    C.紧后工作持续时间的可缩短值

    D.后续工作允许拖延的时间

    正确答案:查看最佳答案


    第14题:《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。

    A.基本原理和原则不同

    B.基本理念和思维方式不同

    C.关注点和目标不同

    D.使用方法(工具)不同

    正确答案:查看最佳答案


    第15题:根据《标准施工招标文件》,“投标人须知前附表”的目的是()。

    A.列明“通用合同条款”

    B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

    C.明确“投标人须知”的修改内容

    D.列明评标的方法和因素

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。


    第16题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。

    A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

    B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行

    C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

    D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。


    第17题:初步设计阶段要重视方案选择,初步设计应该是多方案比较选择的结果,其具体主要审核内容不包括()。

    A.工艺流程.设备选型先进性.适用性.经济合理性

    B.建设法规.技术规范和功能要求的满足程度

    C.应业主要求协助组织初步设计的专家会审和整理及提出会审报告

    D.技术参数先进合理性与环境协调程度,对环境保护要求的满足情况

    正确答案:查看最佳答案


    第18题:关于工程网络计划的说法,正确的是()。

    A.关键线路上工作的总时差均为零

    B.关键线路上的工作均为关键工作

    C.一个网络计划中只有一条关键线路

    D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移

    正确答案:查看最佳答案


    第19题:某监理公司计划第5年末购置一套20万元的检测设备,拟在这5年内每年末等额存入一笔资金到银行作为专用基金,银行存款年利率为10%,按复利计算,则每年等额存入的资金额应不少于()万元。

    A.2.876

    B.2.976

    C.3.176

    D.3.276

    正确答案:查看最佳答案


    第20题:采用相关图法分析工程质量时,散布点形成由左向右向下的一条直线带,说明两变量之间的关系为()。

    A.负相关

    B.不相关

    C.正相关

    D.弱正相关

    正确答案:查看最佳答案


    第21题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。

    A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

    B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

    C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

    D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后,将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后,将全部保留金返还承包商。


    第22题:工程事故发生后,总监理工程师应要求施工单位()小时内写出书面报告。

    A.7

    B.14

    C.20

    D.24

    正确答案:查看最佳答案


    第23题:下列设计进度控制的目标中,不属于设计准备工作时间目标的是()。

    A.确定规划设计条件

    B.提供设计基础资料

    C.选定设计单位.商签设计合同

    D.确定施工图设计的交图时间

    正确答案:查看最佳答案


    第24题:建设工程质量保修书应由()出具。

    A.建设单位向建设行政主管部门

    B.建设单位向用户

    C.承包单位向建设单位

    D.承包单位向监理单位

    正确答案:查看最佳答案


    第25题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。

    A.gmp为合同承包总价

    B.节约的gmp全部归cm承包商

    C.节约的gmp全部归业主

    D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。


    第26题:工程施工中发生事故造成10人死亡,该事故属于()事故。

    A.特别重大

    B.重大

    C.较大

    D.一般

    正确答案:查看最佳答案


    第27题:建设工程质量控制中,要严防出现系统性因素的质量变异,要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程()特点。

    A.影响因素多

    B.质量波动大

    C.质量隐蔽性强

    D.终检的局限性

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设工程质量控制中,要严防出现系统性因素的质量变异,要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程质量波动大的特点。


    第28题:双代号网络图中虚工作的特征是()。

    A.不消耗时间,但消耗资源

    B.不消耗时间,也不消耗资源

    C.只消耗时间,不消耗资源

    D.既消耗时间,也消耗资源

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:除编制建设单位负责供应的物资计划外,监理工程师还应对()的物资供应计划进行审核。

    A.上级部门

    B.建设单位

    C.物资生产部门

    D.施工单位和专门物资采购供应部门提交

    正确答案:查看最佳答案


    第30题:非节奏流水施工的特点是()。

    A.施工段数大于施工过程数

    B.相邻施工过程的流水步距不尽相等

    C.专业队在各施工段的资源用量可调整

    D.专业队在各施工段之间可能有间歇时间

    正确答案:查看最佳答案


    第31题:质量控制的目的是()。

    A.致力于满足质量要求

    B.增强满足质量要求的能力

    C.致力于提供质量要求得到满足的信任

    D.制定质量目标.规定过程和资源,以实现其目的

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:设计概算的编制依据的审查不包括()。

    A.合法性审查

    B.合理性审查

    C.时效性审查

    D.适用范围审查

    正确答案:查看最佳答案


    第33题:根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。

    A.与中标人签订书面合同后的15日内

    B.与中标人签订书面合同后的5日内

    C.招投标结束后的30日内

    D.招投标结束后的15日内

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。


    第34题:根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()负责补偿。

    A.发包人

    B.承包人

    C.事件的风险负责人

    D.监理人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出,当工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。


    第35题:根据《建筑工程质量管理条例》,设计文件中选用的材料.构配件和设备,应当注明()。

    A.生产厂

    B.规格和型号

    C.供应商

    D.使用年限

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:关于留置的说法,正确的是()。

    A.留置权可以通过合同的约定产生

    B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

    C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

    D.施工合同不可实施留置权

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:留置权是一种法定物权,不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产,并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。


    第37题:某工程网络计划中,工作M的持续时间为4天,工作M的三项紧后工作的最迟.开始时间分别为第21天.第18天和第15天,则工作M的最迟开始时间是第()天。

    A.11

    B.14

    C.15

    D.17

    正确答案:查看最佳答案


    第38题:调整施工进度计划时,通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于()。

    A.经济措施

    B.技术措施

    C.组织措施

    D.合同措施

    正确答案:查看最佳答案


    第39题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问,招标人对此问给予了书面解答,则该解答()。

    A.只对甲投标人有效

    B.对全体投标人有效,但无须发送其他投标人

    C.应发给全体投标人,并说明问来源

    D.应发给全体投标人,但不说明问来源

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。


    第40题:某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天,该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天,则工作M的实际进度()。

    A.既不影响总工期,也不影响其后续工作的正常进行

    B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天,并使总工期延长1天

    C.不影响其后续工作的正常进行,但使总工期延长1天

    D.不影响总工期,但将其紧后工作的最早开始时间推迟1天

    正确答案:查看最佳答案


    第41题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。

    A.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确

    B.初步设计深度不够,不能准确地计算扩大分部分项工程量

    C.有详细的施工图设计资料,能准确地计算分部分项工程量

    D.没有初步设计资料,无法计算出工程量

    正确答案:查看最佳答案


    第42题:某独立土方工程,招标文件中估计工程量1万M3,合同中约定土方单价20元/M3,当实际工程量超过估计工程量10%以上时,需调整单价,单价为18元/M3,该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3,则土方工程款为()万元。

    A.21.6

    B.23.6

    C.23.8

    D.24.0

    正确答案:查看最佳答案


    第43题:在建设项目投资构成中,单机无负荷试运转费包台在()中。

    A.联合试运转费

    B.安装工程费

    C.间接费

    D.预备费

    正确答案:查看最佳答案


    第44题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

    A.申请人须知前附表

    B.资格审查办法

    C.投标人须知前附表

    D.资格预审公告

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。


    第45题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。

    A.质量记录

    B.作业指导书

    C.程序文件

    D.质量手册

    正确答案:查看最佳答案


    第46题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》,对于勘察现场范围内不属于委托任务,又没有图纸或资料的地段,其地下埋藏物的查清应由()负责。

    A.承包人

    B.勘察人

    C.监理人

    D.发包人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:在勘察现场范围内,不属于委托勘察任务,又没有图纸或资料的地段,发包人应负责查清地下埋藏物。


    第47题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。

    A.资源需求量

    B.后续工作的限制条件

    C.自由时差的大小

    D.紧后工作的数量

    正确答案:查看最佳答案


    第48题:拟建工程与已完工程采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则与已完工程相同的部分可采用()审查施工图预算。

    A.标准预算审查法

    B.对比审查法

    C."筛选"审查法

    D.重点审查法

    正确答案:查看最佳答案


    第49题:我国现阶段物资供应体制中,建设物资供应的主要渠道是()。

    A.国家统配

    B.部门统配

    C.市场采购

    D.国外订货

    正确答案:查看最佳答案


    第50题:在现场配制的材料,()应进行级配设计与配合比试验,经试验合格后才能使用。

    A.施工单位

    B.项目监理机构

    C.供货单位

    D.建设单位

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:在现场配制的材料,施工单位应进行级配设计与配合比试验,经试验合格后才能使用。


    第51题:设计施工总承包合同模式下,工程在缺陷责任期内,因施工质量问出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用()承担。

    A.发包人

    B.承包人

    C.使用人

    D.以上都不

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷,发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。


    第52题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

    A.建筑物

    B.设计工作

    C.技术秘密

    D.工艺技术设备

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动,多表现为完成一定的工作,或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。


    第53题:当监理工程师接受建设单位的委托对建设工程实施全过程监理时,为了有效地控制建设工程进度,监理工程师最早应在()阶段协助建设单位确定工期总目标。

    A.前期决策

    B.设计准备

    C.建设准备

    D.施工准备

    正确答案:查看最佳答案


    第54题:根据现行计量规范明确的工程量计算规则,清单项目工程量是以()为准,并以完成的净值来计算的。

    A.实际施工工程量

    B.形成工程实体

    C.返工工程量及其损耗

    D.工程施工方案

    正确答案:查看最佳答案


    第55题:在工程网络计划执行过程中,如果某项工作的进度偏差超过其自由时差,则该工作()。

    A.实际进度影响工程总工期

    B.实际进度影响其紧后工作的最早开始时间

    C.由非关键工作转变为关键工作

    D.总时差大于零

    正确答案:查看最佳答案


    第56题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。

    A.一般材料

    B.构件破坏性

    C.新材料

    D.新构件

    正确答案:查看最佳答案


    第57题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

    A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

    B.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效

    C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

    D.如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人不必延展履约担保有效期

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A项,承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项,由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项,如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。


    第58题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中,组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。

    A.最早开始时间和最迟开始时间

    B.最迟开始时间和最迟完成时间

    C.最早开始时间和最早完成时间

    D.最早开始时间和最迟完成时间

    正确答案:查看最佳答案


    第59题:适用于砂石基层.碎(砾)石基层.沥青结合料基层和面层的压实度测定方法是()。

    A.环刀法

    B.直接称量法

    C.水袋法

    D.灌砂法

    正确答案:查看最佳答案


    第60题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

    A.大型复杂的工程项目

    B.多元投资主体的工程项目

    C.工期在一年之内的工程项目

    D.跨行业的工程项目

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。


    第61题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中,不属于违法分包的是()。

    A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

    B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

    C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

    D.分包给不具备相应资质条件的单位

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外,经发包方书面同意,承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。


    第62题:某工程网络计划中,工作M的持续时间为4天,工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天,则工作M的最迟开始时间是第()天。

    A.11

    B.14

    C.15

    D.17

    正确答案:查看最佳答案


    第63题:根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

    A.2%

    B.3%

    C.5%

    D.10%

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金,数额不得超过招标项目估算价的2%。


    第64题:FIDIC《施工合同条件》关于工程变更权的描述不正确的是()。

    A.承包商应绝对遵守并执行每项变更

    B.工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更

    C.任何部分工程的标高.位置和(或)尺寸改变可以构成变更

    D.只有工程师指示或批准了变更,承包商才能对永久工程做出改变和(或)修改

    正确答案:查看最佳答案


    第65题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查,宜采用的审查方法是()。

    A.对比审查法

    B.分组计算审查法

    C.标准预算审查法

    D.重点审查法

    正确答案:查看最佳答案


    第66题:单代号网络计划中()。

    A.箭线表示工作及其进行的方向,节点表示工作之间的逻辑关系

    B.节点表示工作,箭线表示工作进行的方向

    C.箭线表示工作及其进行的方向,节点表示工作的开始或结束

    D.节点表示工作,箭线表示工作之间的逻辑关系

    正确答案:查看最佳答案


    第67题:在时标网络计划的坐标体系中,()可以明确表示出整个工程的开工日期和完工日期及各项工作的开始日期和完成日期,同时还可以考虑扣除节假日休息时间。

    A.日历坐标体系

    B.计算坐标体系

    C.间接坐标体系

    D.工作日坐标体系

    正确答案:查看最佳答案


    第68题:关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。

    A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价

    B.不同材料分几个合同包一次招标,投标人可自主选择一个或几个合同包报价

    C.一个合同包内含有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价

    D.不同材料可以分阶段招标,投标人只针对本次招标报价

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货,不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时,可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包,可以投1个或其中的几个合同包,但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。


    第69题:工程设备验收前,()应提交设备验收方案

    A.监理单位

    B.设计单位

    C.设备安装单位

    D.质量监督机构

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:工程设备验收前,设备安装单位应提交设备验收方案,包括验收方法.质量标准.验收的依据,经专业监理工程师审查同意后实施。


    第70题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

    A.深基坑工程

    B.高空作业工程

    C.深水作业工程

    D.大爆破工程

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。


    第71题:监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指()。

    A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

    B.协调合同工期与进度计划之间的关系

    C.加强风险管理,预测风险因素并提出预防措施

    D.审查承包商提交的进度计划,使承包商在合理的状态下施工

    正确答案:查看最佳答案


    第72题:按某种费用或资源在不同项目中所占的比重大小来选择价值工程对象的方法是()。

    A.经验分析法

    B.百分率法

    C.abc分析法

    D.强制确定法

    正确答案:查看最佳答案


    第73题:工程施工前,检验批的划分方案应由()审核。

    A.施工单位

    B.建设单位

    C.项目监理机构

    D.设计单位

    正确答案:查看最佳答案


    第74题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

    A.投标截止日

    B.开标之日

    C.中标通知书发出之日

    D.投标截止日前28天

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前28天。


    第75题:建设工程进度控制的技术措施,不包括()。

    A.编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制

    B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法

    C.对建设工程进度实施静态控制

    D.审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理的状态下施工

    正确答案:查看最佳答案


    第76题:()是建设工程进度控制的总目标。

    A.建设项目按预定的时间动用

    B.建设项目按预定的时间提前交付使用

    C.资源优化配置

    D.建设工期

    正确答案:查看最佳答案


    第77题:根据投标报价的一般编制程序,()是投标报价决策前最接近的工作步骤。

    A.熟悉招标文件

    B.核算工程量

    C.按工程量清单计算和汇总标价

    D.分包工程询价

    正确答案:查看最佳答案


    第78题:监理工程师在工程建设设计阶段进度控制的任务是()。

    A.编制设计总进度计划

    B.编制阶段性设计计划

    C.编制出图计划

    D.审核并控制阶段性设计进度计划及详细出图计划

    正确答案:查看最佳答案


    第79题:某企业从银行贷款220万元,用于购买某设备,若偿还期为5年,每年末偿还相等的金额,贷款利率为5.55%,每年末应偿还()万元。

    A.38.84(万元)

    B.46.84(万元)

    C.51.59(万元)

    D.68.84(万元)

    正确答案:查看最佳答案


    二.多选题(共有40 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第80题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。

    A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

    B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

    C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

    D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

    E.投标人可以低于成本的价格报价

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。


    第81题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。

    A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

    B.不能对施工图设计单独进行招标

    C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

    D.可以采用分单项的设计任务发包招标

    E.勘察与设计应当分开招标

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。


    第82题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。

    A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

    B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

    C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

    D.雇主承担不可抗力的风险责任

    E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。


    第83题:选择质量控制点应该依据()。

    A.对质量影响的大小

    B.危害程度

    C.质量保证的难度大小

    D.工程的进度快慢

    E.工序的难易程度

    正确答案:查看最佳答案


    第84题:流水作业的时间参数有()。

    A.流水步距

    B.流水施工工期

    C.工作面

    D.搭接时间

    E.流水节拍

    正确答案:查看最佳答案


    第85题:工程网络计划资源优化的目的是为了()。

    A.寻求资源有限条件下的最短工期安排

    B.寻求最优工期条件下的资源均衡,安排

    C.寻求工期固定条件下的资源均衡安排

    D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排

    E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排

    正确答案:查看最佳答案


    第86题:施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类.运输类和建造类三种施工过程,制备类施工过程如()一般不占有施工项目空间,也不影响总工期,不列入施工进度计划。

    A.砂浆的制备过程

    B.地下工程

    C.主体工程

    D.混凝土制备过程

    E.层面工程

    正确答案:查看最佳答案


    第87题:质量事故发生后,施工单位应提交质量事故调查报告,其内容应包括()。

    A.质量事故发生的时间.地点.工程部位

    B.质量事故发生的简要经过,造成工程损失状况,伤亡人数和直接经济损失的初步估计

    C.质量事故发展变化的情况(其范围是否继续扩大,程度是否已经稳定

    D.有关质量事故的观测记录.事故现场状态的照片或录像

    E.质量事故发生的责任划分

    正确答案:查看最佳答案


    第88题:在施工质量控制点选择的原则中,应将()作为质量控制点的对象。

    A.地下防水层施工

    B.预应力结构的张拉工序

    C.复杂曲线模板的放样

    D.采用新材料的部位

    E.检验批

    正确答案:查看最佳答案


    第89题:敏感性分析的步骤包括()。

    A.选定需要分析的不确定因素

    B.计算确定因素的临界点

    C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值

    D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序

    E.确定进行敏感性分析的经济评价指标

    正确答案:查看最佳答案


    第90题:综合概算和总概算的审查内容包括()。

    A.审查经济效果,项目的环保

    B.审查总图设计和工艺流程

    C.审查文件的组成,其他具体项目

    D.审查合法性.时效性.适用范围

    E.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针政策的要求

    正确答案:查看最佳答案


    第91题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分部工程可按()划分。

    A.施工工艺

    B.工程部位

    C.工程量

    D.专业性质

    E.施工段

    正确答案:查看最佳答案


    第92题:设备采购的原则包括()。

    A.设备外形美观

    B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购

    C.符合国家对特定设备采购的政策法规

    D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠

    E.价格合理.技术先进.交货及时

    正确答案:查看最佳答案


    第93题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。

    A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等

    B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业

    C.相邻施工过程之间的流水步距相等

    D.专业工作队数大于施工过程数

    E.各施工段之间没有空闲时间

    正确答案:查看最佳答案


    第94题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。

    A.某商业银行北京分行

    B.某股份有限公司

    C.尚未完成改制的某国有企业

    D.某项目经理部

    E.某施工企业法定代表人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。


    第95题:在网络计划的费用优化方法中,当需要缩短关键工作的持续时间时,其缩短值的确定必须符合的原则有()。

    A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

    B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

    C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

    D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

    E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

    正确答案:查看最佳答案


    第96题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。

    A.控制设计变更

    B.k控制加工作业条件

    C.处置不合格零件

    D.明确设备制造过程的要求

    E.检查工序产品

    正确答案:查看最佳答案


    第97题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。

    A.劳动保险费

    B.工伤保险费

    C.意外伤害保险费

    D.住房公积金

    E.医疗保险费

    正确答案:查看最佳答案


    第98题:根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,工程量清单的主要作用包括()。

    A.工程量清单是建设工程计价的依据

    B.工程量清单是工程付款和结算的依据

    C.工程量清单是调整工程量.进行工程索赔的依据

    D.工程量清单统一了划分的项目

    E.工程量清单统一了计量单位

    正确答案:查看最佳答案


    第99题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

    A.工程测量

    B.大地测量

    C.结算工程量测量

    D.水文地质勘察

    E.工程地质勘察

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。


    第100题:在建设工程进度控制系统中,工程项目建设单位编制的进度计划包括()。

    A.工程项目前期工作计划

    B.工程项目施工进度计划

    C.工程项目年度计划

    D.施工准备工作计划

    E.工程项目建设总进度计划

    正确答案:查看最佳答案


    第101题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。

    A.同类工程施工经历

    B.财务状况

    C.企业信誉

    D.项目经理资质要求

    E.环境管理体系

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。


    第102题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

    A.货样买卖

    B.分期交付买卖

    C.试用买卖

    D.异地交付买卖

    E.分期付款买卖

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。


    第103题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

    A.合同当事人违约

    B.罢工

    C.法院判决

    D.仲裁机构裁定

    E.地震

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。


    第104题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示,可以得到的信息有()。

    A.本工作已按计划完成

    B.在第4个月内没有进行本工作

    C.在第3个月末本工作拖欠10%的工作量

    D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量

    E.在第8个月末本工作拖欠5%的工作量

    正确答案:查看最佳答案


    第105题:用于工程地钢筋进场后,应按规定抽取试件进行拉伸试验,试验内容包括()。

    A.抗拉强度

    B.屈服强度

    C.冷弯

    D.伸长率

    E.抗剪强度

    正确答案:查看最佳答案


    第106题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。

    A.权威性

    B.约束性

    C.通用性

    D.普遍性

    E.制约性

    正确答案:查看最佳答案


    第107题:在检验批量为N的一批产品中,随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1,则()。

    A.d1≤c1,判定该批产品合格

    B.d1≤c1,判定该批产品不合格

    C.d1>c2,判定该批产品不合格

    D.d1>c2,判定该批产品合格

    E.c1

    正确答案:查看最佳答案


    第108题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时,审核的重点包括()。

    A.设计依据

    B.设计参数

    C.设计规模

    D.设备及结构的选型

    E.项目组成及布局

    正确答案:查看最佳答案


    第109题:赢得值法的评价指标有()。

    A.已完工作预算投资

    B.计划工作预算投资

    C.投资绩裁指数

    D.进度绩裁指数

    E.进度偏差

    正确答案:查看最佳答案


    第110题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()

    A.工程师可作出口头指示

    B.工程师助手可作出口头指示

    C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

    D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示

    E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。


    第111题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。

    A.安全生产许可文件

    B.类似工程业绩

    C.安全措施计划文件

    D.营业执照.企业资质等级证书

    E.专职管理人员和特种作业人员的资格

    正确答案:查看最佳答案


    第112题:关于无权代理的说法,正确的有()。

    A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

    B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

    C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”

    D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

    E.无权代理行为由行为人承担民事责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。


    第113题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明()。

    A.作1-6的自由时差为2

    B.工作2-3的自由时差为1

    C.工作2-4为关键工作

    D.工作2-5的自由时差为o

    E.工作4-7的自由时差为1

    正确答案:查看最佳答案


    第114题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。

    A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

    B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任

    C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

    D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

    E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。


    第115题:下列进度计划表中,属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。

    A.工程项目览表

    B.投资计划年度分配表

    C.年度设备平衡表

    D.工程项目进度平衡表

    E.年度建设资金平衡表

    正确答案:查看最佳答案


    第116题:工程网络计划的计算工期等于()。

    A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间

    B.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值

    C.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间

    D.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间

    E.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值

    正确答案:查看最佳答案


    第117题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。

    A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

    B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

    C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

    D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

    E.解决施工过程出现的设计问

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。


    第118题:进口设备抵岸价的构成部分有()。

    A.设备到岸价

    B.外贸手续费

    C.设备运杂费

    D.进口设备增值税

    E.进口设备检验鉴定费

    正确答案:查看最佳答案


    第119题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中,属于施工与管理不到位的有()。

    A.采用不正确的结构方案

    B.未经设计单位同意擅自修改设计

    C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考

    D.施工方案考虑不周全

    E.图纸未经会审参考d

    正确答案:查看最佳答案


    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址:http://wap.ock123.com/news.jsp?ID=7976

    练题猫-免费考试题库官网

    wap.ock123.com

    蜀ICP备18034711号

    Powered By 练题猫-免费考试题库官网 | 隐私政策

    感谢练题猫-免费考试题库官网技术支持