首页 > 公路工程考试题库

2021年最新版山西省一级建造师法规在线真题库

练题猫-免费考试题库官网 公路工程考试题库 2021-9-16 15:41:40

节选部分<<2021年最新版山西省一级建造师法规在线真题库>>题型


一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:根据《民法通则》,关于代理的说法,正确的是()

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施名师法律行为.被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任.P12.


第1题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。

A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

正确答案:查看最佳答案


第2题:下列合同中,属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的分类,实践合同是指当事人双方意思表达一致以外,尚需交付标的物才能成立的合同,如保管合同。


第3题:某施工企业承揽拆除旧体育馆工程,作业过程中,体育馆屋顶突然坍塌,压死2人,重伤11人,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故属于()。

A.特别重点事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

正确答案:查看最佳答案


第4题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中,总承包单位发现存在安全隐患,遂要求该安装公司暂停施工,但分包单位仍继续施工,导致生产安全事故。对此事故,()。

A.由监理单位承担主要责任

B.由建设单位承担主要责任

C.由分包单位承担主要责任

D.由总承包单位承担主要责任

正确答案:查看最佳答案


第5题:江苏某建筑工地发生附着式提升脚手架坠落事故,死亡6人,重伤3人。关于该事故,正确的是()。

A.单位负责人接到报告后,应当于2小时内向事故发生地有关部门报告

B.事故报告的内容应包括①事故的简要经过,②已经采取的措施,③事故原因.性质.责任等

C.该事故应当由设区的市级政府组织安全监督管理部门.监察机关.公安局.检察院.法院进行调查

D.事故调查组应当在事故发生后60日内提交事故调查报告,有关政府在收到报告后15日内进行批复

正确答案:查看最佳答案


第6题:合同债权人免除对方的债务,可以导致合同()。

A.解除

B.被追认

C.未成立

D.权利义务终止

正确答案:查看最佳答案


第7题:关于职工未参加工伤保险的建设项目,职工发生工伤事故,其责任承担不正确的是()。

A.依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇,施工总承包单位.建设单位承担连带责任

B.用人单位和承担连带责任的施工总承包单位.建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付

C.建设单位.施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程发包给不具备用工主体资格的组织或个人,该组织或个人招用的劳动者发生工伤的发包单位与不具备用工主体资格的组织和个人承担连带责任

D.社保经办机构承担无过错责任

正确答案:查看最佳答案


第8题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。

A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款

B.责令停业整顿,降低资质等级

C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书

D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案


第9题:根据《水污染防治法》,企业事业单位发生事故或者其他突发性事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急预案,采取应急措施,并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案


第10题:关于建筑活动中发生的债的说法,正确的是()-

A.对于施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付,材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音,扰乱居民,不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是建设工程债的发生依据。P23-到建设29.关于建设工程分包的说法,正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制BAAA答案:BBAAA解析:本题考査的是建设工程分包的规定。P105


第11题:在仲裁程序中,当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

正确答案:查看最佳答案


第12题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产,并处罚款

正确答案:查看最佳答案


第13题:根据《中华人民共和国个人所得税法》,经营所得适用()。

A.比例税率

B.5%~45%的超额累进税率

C.5%~35%的全额累进税率

D.5%~35%的超额累进税率

正确答案:查看最佳答案


第14题:关于招标人终止招标要求的说法,正确的是()。

A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件.招标文件的潜在投标人

B.已经发售的资格预审文件.招标文件,招标人无须退还所收取的资格预审文件.招标文件的费用

C.已经收取投标保证金的,应当及时退还投标保证金,但不必退还银行同期存款利息

D.应当及时发布公告

正确答案:查看最佳答案


第15题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

正确答案:查看最佳答案


第16题:某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确的做法是()。

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办

B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办

C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办

D.向原安全生产许可证颁发首理机关报告,并在公众媒休上声明作废后,申请补办

正确答案:查看最佳答案


第17题:]按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定,工程建设中预留保证金的比例,下列说法正确的是()。

A.全部使用政府投资的建设项目,按合同价款5%左右预留

B.部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额5%左右预留

C.社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留

D.社会投资项目一律按合同价款10%左右预留

正确答案:查看最佳答案


第18题:梁某陷入经商困境时,李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限,但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息,而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此,下列选项中错误的说法是()。

A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持

B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持

C.借款合同可以是无偿合同

D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:借款合同一般是有偿合同(有息借款),也可以是无偿合同(无息借款)。《合同法》第211条第1款规定:“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的,视为不支付利息。”另外,最高人民法院发布的《关于贯彻执行(民法通则>若干问题的意见(试行)》第123条规定:“公民之间的无息借款,有约定偿还期限而借款人不按期偿还,出借人要求借款人偿付逾期利息,应予以准许。因此本题应选B才符合上述规定。”


第19题:日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期,根据有关司法解释的规定,该工程欠款的利息起算日应为()。

A.2010年10月1日

B.2010年10月10日

C.2010年10月20日

D.2011年5月1日

正确答案:查看最佳答案


第20题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

正确答案:查看最佳答案


第21题:当事人对于仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,则该仲裁协议的效力可以由()。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定

D.申请人住所地的基层人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案


第22题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

正确答案:查看最佳答案


第23题:标准规范.规程都是标准的表现方式,习惯上统称为标准。当针对操作.工艺.管理等专用技术要求时,一般采用()。

A.标准

B.规范

C.规程

D.规范或规程

正确答案:查看最佳答案


第24题:甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》,此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是融资租赁的概念,融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金合同。


第25题:关于调解与和解,以下说法正确的是()。

A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加

B.诉讼阶段当事人达成的和解协议,具有强制执行效力

C.在人民法院执行程序中,当事人不能再进行和解

D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后,就不能再通过和解方式解决争议

正确答案:查看最佳答案


第26题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,《工程质量保修书》应当明确保修的范围.期限和责任。其中最低保修期限是()。

A.双方约定的

B.法定的

C.设计文件确定的

D.业主方规定的

正确答案:查看最佳答案


第27题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内,依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案


第28题:关于抵押实现的说法,正确有是()。

A.抵押物折价后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押,抵押后同自签订之日起生效的,拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

D.同一财产向两个以上债权上抵押,抵押合同以登记生效的,拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权的实现,选项A,抵押物折价后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分有债务人清偿,选项C.D,同一财产上两个以上债权上抵押,抵押合同已经登记的,按登记的先后顺序清偿,如果未登记的,抵押合同给按照后同生效的先后顺序清偿。


第29题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案


第30题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工企业承揽业务不良行为的是()。

A.未取得资质证书承揽工程的

B.拖欠分包工程款或农民工资的

C.将承包的工程违法分包的

D.未取得安全生产许可证承揽工程的

正确答案:查看最佳答案


第31题:《合同法》所称的不可抗力是指()。

A.不能预见.不能避免并不能克服的客观情况

B.不能预见但能够避免的客观情况

C.能够预见但不可避免.不能克服的客观情况

D.能够预见.可以避免但不能克服的客观情况

正确答案:查看最佳答案


第32题:可撤销的合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案


第33题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。

A.3个月

B.6个月至3年

C.3个月至6个月

D.6个月至1年

正确答案:查看最佳答案


第34题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》,()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.施工图设计文件审查单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案


第35题:工程建设领域制定的行业标准,在相关技术要求公布了国家标准后,该行业标准()。

A.即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.两个同时适用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》规定,对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。在国家标准公布之后,该项行业标准即行废止。


第36题:关于民事诉讼送达的说法,正确的是()。

A.送达诉讼文书必须有送达回证

B.诉讼文书寄出的日期为送达日期

C.受送达人被监禁的,应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达

正确答案:查看最佳答案


第37题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息,法院查明,该合同约定的欠款利率为2%,同期同类贷款利率为7%。则利息起算日及利率标准分别为()。

A.2017年11月21日,2%

B.2017年11月21日,2%

C.2018年5月2日,7%

D.2017年11月2日,2%

正确答案:查看最佳答案


第38题:根据《行政诉讼法》,因不动产提起的行政诉讼,由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

正确答案:查看最佳答案


第39题:某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂,双方对这种制剂的质量要求事先没有约定,也没补充协议。在这种情况下,这种制剂质量要求的确定可按照()。

A.交易习惯

B.国家标准

C.行业标准

D.is09000标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在买卖合同中,当事人对标的物的质量要求事先没有约定,也没补充协议的,可按照交易习惯确定;不能按照合同条款或交易习惯确定的,按照国家标准.行业标准履行。普通化学制剂的质量可以按照交易习惯来确定。


第40题:关于货运中的多式联运的说法,正确的是()。

A.多式联运经营人对全程运输承担义务

B.指两个以上承运人以同一运输方式联运

C.多式联运单据不可以转让

D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

正确答案:查看最佳答案


第41题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中,错误的是()。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量

B.建设单位不得任意压缩合理工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

正确答案:查看最佳答案


第42题:王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天,其中3天属于法定休假日,4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P148第3段。休息日安排劳动者加班,应支付不低于200%的工资报酬;法定节假日安排工作的,支付不低于300%的工资报酬。


第43题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列施工企业的行为中,属于工程安全不良行为认定标准的是()。

A.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的

B.在施工中偷工减料的

C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施的

D.拖延履行保修义务的

正确答案:查看最佳答案


第44题:根据《建设工程安全生产管理条例》,国家对严重危及施工安全的工艺.设备.材料实行淘汰制度,具体目录由()制定并公布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

正确答案:查看最佳答案


第45题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案


第46题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。

A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

正确答案:查看最佳答案


第47题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。

A.注册建造师不执行节能强制标准的,吊销资格证书

B.既有建筑节能改造,主要是围护结构和供热系统改造

C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧

D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验

正确答案:查看最佳答案


第48题:人民法院提起再审,必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。

A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的

B.违反法律规定,剥夺当时人辩论权利的

C.未经传票传唤,缺席判决的

D.原告和被告和解的

正确答案:查看最佳答案


第49题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项,实行总承包的,应当由总承包与安装单位签订安全协议书,B选项,施工总承包需要进行安全专项方案的审核,C选项,建筑起重机械安装完毕后,施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。


第50题:施工企业购买材料设备后交付承运人运输,未按约定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物,承运人行使的是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.所有权

正确答案:查看最佳答案


第51题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产,并处罚款

正确答案:查看最佳答案


第52题:根据《民法通则》及相关司法解释,当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩,法院予以支持的是()。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

正确答案:查看最佳答案


第53题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.禁止向水体排放生活污水

正确答案:查看最佳答案


第54题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:第一,同一工程相邻分段发包或分期施工的。第二,合同约定的工程验收合格的。第三,因非承包商原因致使工程停工超过120天(含),经建设单位同意的。


第55题:根据《保险法》的规定,投保建筑工程一切险的,保险人对()应负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.维修保养或正常检修的费用

C.设计错误引起的损失和费用

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

正确答案:查看最佳答案


第56题:同一债权既有保证又有物的担保的,当债务人不履行债务时,如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式,关于债权人债权实现的说法,正确的是()。

A.第三人提供物的担保的,债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的,债权人可以就物的担保实现债权,也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的,保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的担保的第三人承担担保责任后,有权向保证人或债务人追债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是保证担保,被担保的债权既有物的担保又有人的担保的,债务人到期不履行债务或者发生当事人约定的实施担保物权的情形,债权人应当按照约定实现债权。债务人自己可以就物的担保实现债权,也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担保证责任后,有权向债务人追偿


第57题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。


第58题:关于行政行为特征的说法正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案


第59题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

正确答案:查看最佳答案


第60题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中,不正确的是()。

A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬

C.被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬

D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议

正确答案:查看最佳答案


第61题:下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案


第62题:某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝,经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修之后应向()主张维修费用。

A.建设单位

B.设计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

正确答案:查看最佳答案


第63题:某商业工程项目,业主急于营业,在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用,使用5个月后发现部分装修出现质量问题,则下列说法正确的是()。

A.施工单位有维修义务

B.业主自己承担责任

C.施工单位承担保修责任

D.业主可扣减施工单位保修金

正确答案:查看最佳答案


第64题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案


第65题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

正确答案:查看最佳答案


第66题:关于委托合同法律特征的说法,正确的是()。

A.应当是有偿合同

B.委托事务只能是法律行为

C.受托人不得转委托

D.是一种典型的提供劳务的合同

正确答案:查看最佳答案


第67题:根据《绿色施工导则》,施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

正确答案:查看最佳答案


第68题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

正确答案:查看最佳答案


第69题:关于物权的说法,正确的是()。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意,土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第70题:下列责任种类中,属于行政处罚的有()。

A.警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政处罚的种类,CE选项,刑事责任,D选项是民事责任。


第71题:某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮.重建项目,则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。

A.有取得文物博物执业资格的人员

B.有取得文物博物专业技术职务的人员

C.有文物修缮.重建方而的工程业绩

D.有从谁文物保护工程所需的技术设备

E.有建设行政主管部门颁发的资质证书

正确答案:查看最佳答案


第72题:依据不同的分类标准,定金合同属于()。

A.双务合同

B.单务合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.从合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金起到的是担保作用,属于从合同,按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后,如果给付定金方不履行合同,给付方无权要求返还定金,如果接受方不履行合同,则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲,定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同,属于实践合同(要物合同),同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任,属于双合同,正确答案为A.D.E。


第73题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。

A.施工单位不得转包或违法分包工程

B.承包单位应当履行工程质量保修义务

C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收

D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计

E.领取施工许可证之前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案


第74题:根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的条件。完成建设工程设计合同约定的各项内容.完整的技术档案和施工管理资料.工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告.勘察.设计.监理.施工分别签署的质量合格文件,施工单位签署的工程保修书。


第75题:甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求,拒收。当晚下了一场大暴雨,导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定,下列选项中正确的有()。

A.甲有权拒绝接收这批材料

B.甲可以解除合同

C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担

D.被毁材料的损失由乙负担

E.被毁材料的损失由甲负担

正确答案:查看最佳答案


第76题:6月1日,甲乙双方签订建材买卖合同,总价款为100万元,约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难,买方于6月10日只交付了25万元,卖方予以签收。下列说法正确的是()。

A.买卖合同是主合同,定金合同是从合同

B.买卖合同自6月10日成立

C.定金合同自6月1日成立

D.若卖方不能交付货物,应返还50万元

E.若买方不履行购买义务,仍可要求卖方返还5万元

正确答案:查看最佳答案


第77题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的

C.授意投票人撤换.修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的

E.向特定投标人泄露标底的

正确答案:查看最佳答案


第78题:下列关于联合体投标说法错误的有()。

A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任,就中标项目向招标人承担连带责任

B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标

C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人

D.资格预审后联合体增减.更换成员的与原成员具有同样的资质和能力,其投标有效

E.所有的项目,只要达成共同投标协议,都可以组成联合体投标

正确答案:查看最佳答案


第79题:施工单位资质不良行为的认定标准有()。

A.未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

D.将承包的工程转包或违法分包的

E.未在规定期限内办理资质变更手续的

正确答案:查看最佳答案


第80题:关于调解文书法律效力的说法,正确的有()

A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力

正确答案:查看最佳答案


第81题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

正确答案:查看最佳答案


第82题:关于劳动工资保障制度的说法,正确的有()

A.乡镇企业不适用最低工资标准制度

B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资

D.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定,报国务院备案

正确答案:查看最佳答案


第83题:甲公司与乙租赁公司约定,由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套M03型电子配料系统,并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司履行的义务包括()。

A.向丙支付价金

B.保证甲对该系统占有和使用

C.负担该系统的维修

D.如果需要,协助甲向丙索赔

E.尊重甲对出卖人和租赁物的选择权

正确答案:查看最佳答案


第84题:下列选项中,发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人未按约定工期完工的

B.承包人完成工程质量不合格,并拒绝修复的

C.承包人擅自将专业工程分包的

D.承包人将工程转包的

E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的

正确答案:查看最佳答案


第85题:安全生产管理的方针是“安全第一.预防为主.综合治理”,其生产经营单位的主要负责人的职责是()。

A.建立.健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.组织或参与本单位应急演练

E.依法报告安全事故情况

正确答案:查看最佳答案


第86题:建设工程合同可以分为()。

A.建设工程造价咨询合同

B.建设工程勘察合同

C.建设工程监理委托合同

D.建设工程设计合同

E.建设工程施工合同

正确答案:查看最佳答案


第87题:表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括()。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人丧失民事行为能力

D.须相对人主观故意

E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

正确答案:查看最佳答案


第88题:《建设工程施工合同》示范文本主要由()等组成。

A.协议书

B.招标.投标文件

C.施工图纸与工程量清单

D.通用条款

E.专用条款

正确答案:查看最佳答案


第89题:下列建设工程保险中,属于自愿投保的险种有()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

E.勘察设计责任险

正确答案:查看最佳答案


第90题:关于开标的说法正确的是()。

A.开标由招标人主持,投标人可不参加

B.开标地点应当为招标公告中确定的地点

C.投标人少于三个的,也应开标

D.开标时间为投标截止时间的同一时间

E.开标需检查投标文件密封情况

正确答案:查看最佳答案


第91题:《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括()。

A.节地

B.节材

C.节电

D.节暖

E.节水

正确答案:查看最佳答案


第92题:根据《担保法》的规定,施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有()。

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权

D.施工企业自有的建筑施工机具

E.施工企业所有的房产

正确答案:查看最佳答案


第93题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案


第94题:根据《物权法》,关于财产所有权,说法正确的是()。

A.财产所有权的行使受到法律一定的限制

B.处分权是财产所有权人特有的权利

C.城市市区土地的所有权人只能是国家

D.货物运输合同中,承运人对托运人的财产享有占有权和收益权

E.财产所有权包括用益物权和担保物权,用益物权人或担保物权人可以和所有权人是同一人

正确答案:查看最佳答案


第95题:甲建筑公司与乙清运公司达成口头协议,由乙清运甲建筑工地的废弃物。按《合同法》规定,乙公司的权利包括()。

A.循环利用废弃物

B.拒绝超载运输废弃物

C.要求甲支付清运费

D.合理控制装载量

E.将废弃物运往指定消纳点

正确答案:查看最佳答案


第96题:根据《必须招标的工程项目规定》,下列项目属于必须进行招标的有()。

A.使用国有企业资金,并且该资金占控股或者主导地位的项目

B.使用世界银行.亚洲开发银行等国际组织贷款.援助资金的项目

C.使用外国政府及其机构贷款.援助资金的项目

D.使用财政预算资金200万元以上,并且该资金占投资额10%以上的项目

E.使用有限公司资金的项目

正确答案:查看最佳答案


第97题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的,属于承包单位违法分包()。

A.施工单位将工程分包给个人的

B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的

C.施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的

D.施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的

E.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的

正确答案:查看最佳答案


第98题:关于社会保障费缴纳主体的说法,正确的是()

A.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳

B.基本养老保验费由用人单位和职工共同缴纳

C.生育保险费,由职工自行缴纳

D.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳

E.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳

正确答案:查看最佳答案


第99题:总承包单位要对施工现场的施工组织和安全生产进行统一管理和全面负责,应当承担的法定安全生产责任包括()。

A.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任

B.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

C.负责向有关部门上报生产安全事故

D.发生安全事故负主要责任

E.自行完成建设工程主体结构的施工

正确答案:查看最佳答案


版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://wap.ock123.com/news.jsp?ID=8993

练题猫-免费考试题库官网

wap.ock123.com

蜀ICP备18034711号

Powered By 练题猫-免费考试题库官网 | 隐私政策

感谢练题猫-免费考试题库官网技术支持