首页 > 监理工程师(交通运输工程专业)考试题库

注册监理工程师在线题库

练题猫-免费考试题库官网 监理工程师(交通运输工程专业)考试题库 2021-12-3 7:02:03

节选部分<<注册监理工程师在线题库>>题型


考试即将来临,或许你有些焦急紧张,或许有些不安担心,或许正在为一道数学题而绞尽脑汁,或许我帮不上什么忙,就祝你考试顺利吧!~用平常心对待,问心无愧,尽力就好!~加油!~经过上述讨论,"注册监理工程师在线题库",到底应该如何实现我们的目的呢? 俾斯麦曾经说过,对于不屈不挠的人来说,没有失败这回事。这启发了我们, 这启发了我们, 经过上述讨论,珍惜每一次建筑考试可以使生命变的更有价值。能那么认真找到这个页面的呢,是十分值得表扬的,那开始我们好好看题吧!


    一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:建设工程施工管理中,对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解,正确的是()。

    A.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续,发包人承担有关费用

    B.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用

    C.不论哪一方要求使用他人的专利技术,一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时,由发包人依法承担相应责任

    D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,承包人应负责办理相应的申报手续,发包人承担使用等费用

    正确答案:查看最佳答案


    第1题:如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时,工程师可以()

    A.不批准承包人的索赔要求

    B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料

    C.将该事件确认为承包人的责任

    D.认定索赔不成立

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。

    A.书面形式

    B.澄清问题会

    C.口头形式

    D.询问

    正确答案:查看最佳答案


    第3题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

    A.结算方式

    B.预付款支付时间

    C.质量标准

    D.合同争议解决方式

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。


    第4题:下列关于合同中的部分重要词语含义,说法不正确的一项是()

    A.施工期,是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起,至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数

    B.缺陷责任期,自工程移交证书写明的竣工日期开始,至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数

    C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

    D.结清单生效后,承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

    正确答案:查看最佳答案


    第5题:由于下列原因,承包商无权得到延长工期的是()

    A.额外的或附加的

    B.承包商违约引起的

    C.合同条件提到的导致工期延误的原因:如征地拆迁延误;颁发图纸或指令延误;工程师命令暂时停工;特殊风险引起的对工程的损害或延误等

    D.异常恶劣的气候条件

    正确答案:查看最佳答案


    第6题:通常委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

    A.项目监理机构

    B.监理单位

    C.总监理工程师

    D.监理单位的法人

    正确答案:查看最佳答案


    第7题:合同众多的分类中,()的目的在于确立合同的生效时间。

    A.诺成合同

    B.计划合同

    C.要式合同

    D.主合同

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。

    A.不宜将交货期作为评标内容

    B.宜将报价最低者作为中标人

    C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

    D.宜采用综合评估法

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法,该方法在综合评标法的基础上,以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素,还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下,以评标价最低者作为中标人。


    第9题:债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.5

    正确答案:查看最佳答案


    第10题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

    A.工程施工承包合同

    B.建设工程施工合同

    C.建设工程勘察合同

    D.建设工程设计合同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。


    第11题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

    A.投标截止日前第14天

    B.投标截止日前第28天

    C.招标公告发布之日前第14天

    D.招标公告发布之日前第28天

    正确答案:查看最佳答案


    第12题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是()。

    A.提供监理单位施工现场办公房屋

    B.提供夜间施工使用的照明设施

    C.提供施工现场的工程地质资料

    D.提供工程进度计划

    正确答案:查看最佳答案


    第13题:关于评标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。

    A.投标人可以主动要求进行说明

    B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

    C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

    D.投标人的说明应当采用书面形式

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误,评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明;选项B错误,投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容;评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题,以书面形式通知该投标人。参见教材P34。


    第14题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。

    A.申请设备使用许可

    B.设备的技术指标改进

    C.设备的调试

    D.设备运抵现场的保管

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。


    第15题:某施工合同履行过程中,承包人提出使用专利技术,工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中,正确的是()。

    A.发包人办理申报手续并承担费用

    B.发包人办理申报手续,承包人承担费用

    C.承包人办理申报手续,发包人承担费用

    D.承包人办理申报手续并承担费用

    正确答案:查看最佳答案


    第16题:施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,()。

    A.由承包人负责,费用由承包人承担

    B.由发包人负责,费用由发包人承担

    C.由承包人负责,费用由发包人承担

    D.由发包人负责,费用由承包人承担

    正确答案:查看最佳答案


    第17题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。

    A.建设规模100万m2以上,建设周期3年以上的项目

    B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

    C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

    D.构成内容多且专业性强的大型项目

    正确答案:查看最佳答案


    第18题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。

    A.投标截止时间止,投标人少于3家应该直接发包

    B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标

    C.重新投标后,所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包

    D.重新投标后,投标人仍少于3家的项目可以直接发包

    正确答案:查看最佳答案


    第19题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。

    A.项目法人责任制

    B.招标投标制

    C.工程监理制

    D.合同管理制

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。


    第20题:施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由()组织。

    A.发包人

    B.承包人

    C.监理人

    D.设计人

    正确答案:查看最佳答案


    第21题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

    A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期

    B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延

    C.停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任

    D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期

    正确答案:查看最佳答案


    第22题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。

    A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准

    B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行

    C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

    D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。


    第23题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。

    A.投标保证金额不足,属于细微偏差

    B.备品备件的价格可以单独报价

    C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差

    D.评标时不应考虑运费问题

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误,投标保证金额不足,属于实质性偏差;选项C错误,单价计算的结果与总价不一致,修正即可;选项D错误,评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。


    第24题:建设工程施工过程中,承包人负责采购的,承包人在材料设备到货前()小时应通知工程师共同进行到货清点。

    A.24

    B.36

    C.40

    D.48

    正确答案:查看最佳答案


    第25题:设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。

    A.设计任务书

    B.总概算

    C.施工图设计

    D.初步设计文件

    正确答案:查看最佳答案


    第26题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

    A.人民法院的判决

    B.仲裁机构的裁决

    C.经过公证的还款协议

    D.经过鉴证的还款协议

    正确答案:查看最佳答案


    第27题:下列关于代理的表述中,正确的是()。

    A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

    B.无权代理在被代理人追认前,“代理人”可以撤销其“代理”行为

    C.无权代理的法律后果由“代理人”承担

    D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

    正确答案:查看最佳答案


    第28题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。

    A.施工图设计未达到设计深度

    B.发包人要求设计人进行设计变更

    C.设计人对外商的设计资料进行审查

    D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:确定中标人,招标人与投标人应以()作为施工合同价。

    A.评标价

    B.投标价

    C.标底价

    D.标底修正价

    正确答案:查看最佳答案


    第30题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

    A.投标截止日

    B.开标之日

    C.中标通知书发出之日

    D.投标截止日28天

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。


    第31题:列施工合同文件中,解释顺序优先的是()。

    A.中标通知书

    B.投标书

    C.施工合同专用条款

    D.规范

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

    A.已支付进度款累计金额

    B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款

    C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金

    D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。


    第33题:下列关于分包合同的履行,说法错误的是()

    A.分包工程价款由承包方与分包单位结算

    B.发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项

    C.工程分包不能解除承包人任何责任与义务

    D.分包单位因任何原因给发包方造成损失的,承包方承担连带责任

    正确答案:查看最佳答案


    第34题:关于延长投标有效期的说法,错误的是()。

    A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人

    B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长

    C.投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格

    D.投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金

    正确答案:查看最佳答案


    第35题:某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目()。

    A.必须公开招标

    B.必须邀请招标

    C.可直接委托发包

    D.必须聘请招标代理机构委托发包

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:关于工程变更的说法,错误的是()。

    A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。

    B.任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。

    C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。

    D.工程师同意采用承包方合理化建议,所发生的费用全部由业主承担

    正确答案:查看最佳答案


    第37题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法,错误的是()。

    A.一方当事人要求变更或解除合同时,在未达成新的协议以前,原合同仍然有效

    B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更

    C.供货方提供的货物数量不够,采购方可以拒收货物

    D.采购方对合同约定的订购数量拒收,要承担中途退货的责任

    正确答案:查看最佳答案


    第38题:建设工程施工准备阶段,因发包人原因施工现场尚不具备施工条件,使承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期,发包人()。

    A.无须赔偿承包人因此造成的损失,但工期相应顺延

    B.无须赔偿承包人因此造成的损失,工期也不予顺延

    C.应当赔偿承包人因此造成的损失,但工期不予顺延

    D.应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期

    正确答案:查看最佳答案


    第39题:企业定额的水平()。

    A.应反映社会平均水平

    B.应高于地区定额水平才具有竞争能力

    C.都高于地区定额水平

    D.都低于地区定额水平

    正确答案:查看最佳答案


    第40题:监理公司具有法人资格的时间为()日。

    A.注册资金到位

    B.公司成立

    C.工商行政管理机关核准登记

    D.建设行政主管部门颁发资质证书

    正确答案:查看最佳答案


    第41题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

    A.2%

    B.2%

    C.5%

    D.7%

    正确答案:查看最佳答案


    第42题:下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是()。

    A.地方税费发生变化

    B.工程造价管理部门公布的价格调整

    C.施工作业导致停水2天

    D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

    正确答案:查看最佳答案


    第43题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。

    A.报价最低者

    B.评标得分最低者

    C.评标得分最高者

    D.评标价最低者

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时,中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时,中标人应为评标得分最高者。


    第44题:施工招标时,招标人与中标人签订合同时,以()为准。

    A.投标价

    B.评标价

    C.议标价

    D.招标价;

    正确答案:查看最佳答案


    第45题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。

    A.发包人要求**合同,设计人未开始工作的,不退还定金

    B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金

    C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费

    D.因设计**工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费

    正确答案:查看最佳答案


    第46题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。

    A.列明“通用合同条款”

    B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

    C.明确“投标人须知”的修改内容

    D.判明评标的方法和因素

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确,附表中的内容不得与正文中内容相抵触,使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。


    第47题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。

    A.设计单位代表

    B.施工单位主管技术人员

    C.专业监理工程师

    D.施工单位项目经理

    正确答案:查看最佳答案


    第48题:设计招标文件的内容不包括()。

    A.设计依据

    B.工程项目应达到的技术指标

    C.具体的工作量

    D.项目限定的工作范围

    正确答案:查看最佳答案


    第49题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。

    A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

    B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

    C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

    D.组织编制施工“合同进度计划”

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。


    二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第50题:FIDIC施工合同条件中,业主向承包商提供支付保函()。

    A.是在通用条件的条款中明确规定的

    B.取决于业主主动选用

    C.取决于承包商的要求

    D.取决于融资机构的强制性规定

    E.是在专用条件的条款中明确规定的

    正确答案:查看最佳答案


    第51题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

    A.货样买卖

    B.分期交付买卖

    C.试用买卖

    D.异地交付买卖

    E.分期付款买卖

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。


    第52题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。

    A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

    B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

    C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

    D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

    E.投标人可以低于成本的价格报价

    正确答案:查看最佳答案


    第53题:下列情形中,()的合同是可撤销合同。

    A.以欺诈.胁迫手段订立,损害国家利益

    B.因重大误解而订立

    C.在订立合同时显失公平

    D.以欺诈.胁迫手段,使对方在违背真实意思情况下订立

    E.违反法律.行政法规强制性规定

    正确答案:查看最佳答案


    第54题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容,正确的是()。

    A.设备制造厂家生产计划是否合理

    B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

    C.如果交货时间不能接受,视为非响应投标

    D.提前交货不考虑降低评标价

    E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划,分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次,允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三,依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间,评定是否可以接受。如果交货时间不能接受,视为非响应投标。第四,在可接受范围内的评定方法是,依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础,每超过基础时间一周,其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上,形成评审价格。第五,提前交货不考虑降低评标价。


    第55题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()

    A.工程师可作出口头指示

    B.工程师助手可作出口头指示

    C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

    D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示

    E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。


    第56题:在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

    A.土地使用权

    B.城市房地产

    C.车辆

    D.机器

    E.土地所有权

    正确答案:查看最佳答案


    第57题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。

    A.投标人持有的资格证书

    B.企业专业技术人员的数量

    C.同类工程设计经历

    D.待定行业工程设计经历

    E.项目所在地区设计经历

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。


    第58题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

    A.合同号

    B.目的港

    C.出发港

    D.收货人编号

    E.提单号

    正确答案:查看最佳答案


    第59题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。

    A.评标办法

    B.投标人须知

    C.发包人提供的资料

    D.图纸

    E.发包人要求

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。


    第60题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。

    A.发现文物.石化等的处理

    B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

    C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

    D.隐蔽工程重新检验质量合格

    E.不可抗力事件发生后的清理工作

    正确答案:查看最佳答案


    第61题:项目实施过程中发生下列情况时,发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

    A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

    B.承包人在施工过程中毁约

    C.发生不可抗力导致合同无法履行

    D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

    E.因宏观经济形势变化,发包人要求推迟完工时间

    正确答案:查看最佳答案


    第62题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

    A.买方有权检验货物,且不支付额外费用

    B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

    C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

    D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

    E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。


    第63题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。

    A.借款合同的货币

    B.建设工程施工合同中约定的建筑物

    C.技术转让合同的专利权

    D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利

    E.双务合同中当事人应承担的义务

    正确答案:查看最佳答案


    第64题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

    A.施工场地临时道路通行权的取得

    B.材料和工程设备的提供方

    C.计日工和暂估价的补偿方式

    D.施工图设计文件的提供方

    E.竣工后试验的责任方

    正确答案:查看最佳答案


    第65题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。

    A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失

    B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿

    C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

    D.已完成工程损失由承包人承担

    E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

    正确答案:查看最佳答案


    第66题:评标委员会修正错误的原则是()

    A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写写金额为准

    B.总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准,但总价金额小数点有明显错误的除外

    C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以评标委员会评定金额为准

    D.总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外

    正确答案:查看最佳答案


    第67题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。

    A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

    B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

    C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

    D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

    E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。


    第68题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。

    A.同类工程施工经历

    B.财务状况

    C.企业信誉

    D.项目经理资质要求

    E.环境管理体系

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。


    第69题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

    A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

    B.适用于依法强制监理的项目

    C.适用于所有招标项目

    D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

    E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。


    第70题:根据《担保法》,保证合同对担保范围设有约定时,保证担保的范围包括()。

    A.主债权及利息

    B.违约金

    C.行政罚款

    D.损害赔偿金

    E.实现债权的费用

    正确答案:查看最佳答案


    第71题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

    A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

    B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

    C.有办理招标手续的人员和能力

    D.有编制招标文件的能力

    E.有组织评标的能力

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。


    第72题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。

    A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

    B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

    C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书

    D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

    E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

    正确答案:查看最佳答案


    第73题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。

    A.运输费用

    B.技术性能,维修运行费

    C.售后服务

    D.标准备件

    E.企业财务状况及银行信用

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。


    第74题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中正确的有()。

    A.计量98吨,则应补交2吨

    B.计量98吨,则应补交1.5吨

    C.计量99.8吨,则不再补交

    D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

    E.计量102吨,则退还2吨

    正确答案:查看最佳答案


    第75题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。

    A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

    B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

    C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师

    D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

    E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。


    第76题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。

    A.索赔要求的提出不需经对方同意

    B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

    C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

    D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

    E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。


    第77题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()。

    A.合同专用条件中的条款

    B.经工程师认可的施工进度计划

    C.施工现场和施工会议记录

    D.工程延期审批表

    E.费用索赔审批表

    正确答案:查看最佳答案


    第78题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。

    A.监督设计人有序开展设计工作

    B.提供必要的现场工作条件

    C.负责与设计相关的外部协调工作

    D.保护设计人的知识产权

    E.控制工程设计概算

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。


    第79题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。

    A.计量98吨,则应补交2吨

    B.计量98吨,则应补交1.5吨

    C.计量99.8吨,则不再补交

    D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

    E.计量102吨,则退还2吨

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。


    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址:http://wap.ock123.com/news.jsp?ID=9912

    练题猫-免费考试题库官网

    wap.ock123.com

    蜀ICP备18034711号

    Powered By 练题猫-免费考试题库官网 | 隐私政策

    感谢练题猫-免费考试题库官网技术支持